加装货梯免责协议书范本.docx

《加装货梯免责协议书范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《加装货梯免责协议书范本.docx（3页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、加装货梯免责协议书范本甲方（业主）：身份证号：联系方式：乙方（施工方）：身份证号：联系方式：鉴于甲方需在其所有物业内加装货梯，乙方为具备相应资质的施工方,双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就加装货梯事宜达成如下协议：一、工程概况1 .工程地点：2 .工程内容：加装货梯3 .工程期限：自年月一日起至年月日止二、双方责任1 .甲方责任：a.提供加装货梯所需的场地及必要条件；b.负责协调与物业管理等相关事宜；c.确保施工期间的安全措施符合要求；d.按照协议约定支付工程款项。2.乙方责任：a.按照国家相关标准和规范进行施工；b.负责施工期间的安全管理，确保施工安全;c.货梯安装完成后，提供相应的使用和

2、维护培训；d.对施工过程中造成的任何损害负责修复。三、免责条款1 .甲方在施工期间，因不可抗力因素导致的工程延期、停工等，乙方不承担责任。2 .乙方在施工过程中，因甲方提供的场地条件不符合要求或甲方未按约定支付款项导致的工程延误或停工，乙方不承担责任。3 .任何一方因第三方原因导致的损失或责任，由责任方自行承担，另一方不承担责任。四、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。五、其他1 .本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2 .本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方签字：乙方签字：签订日期：年_月_日签订日期：年_月_日