黑龙江省低层农村住房建设施工合同.docx

《黑龙江省低层农村住房建设施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《黑龙江省低层农村住房建设施工合同.docx（3页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、黑龙江省低层农村住房建设施工合同（示范文本）发包人：居民身份证号码：联系电话：通讯地址：承包人：（承包人为建筑施工企业的填写以下内容）通讯地址：邮政编码：联系电话：统一社会信用代码：企业资质证书号：法定代表人：联系电话：委托代理人：联系电话：（承包人为农村建筑工匠的填写以下内容）居民身份证号码：联系电话：通讯地址：根据中华人民共和国合同法以及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就低层农村住房建设（以下简称建房）施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、建房概况1 .建房地点：2 .建房规模：层，总建筑面积mi;结构形式（在口中以划J方式选定，只能选择一项）：口框架结构

2、；口砌体结构；木结构；其他O3 .宅基地用地批准文件文号：;乡村建设规划许可证（建设工程规划许可证）证号：。二、承包内容和方式L承包人按照发包人提供的设计图纸，承担以下内容的施工（在口中以划J方式选定，可以选择多项）：口地基基础；主体结构；口电气管线；口给排水管道；口其他。2.承包方式（在口中以划J方式选定，只能选择一项）：口包工包料；口包清工；口部分承包；口其他。建筑材料、建筑构（配）件和设备除附件预算清单中注明由发包人提供的外，均由承包人提供。三、合同工期计划开工日期：年月_日；计划竣工日期：年_月_日。工期总日历天数：天。四、价款支付和费用承担1 .总价款：人民币（大写）（元），价款构成

3、详见附件预算清单。经双方协商一致变更施工内容的，变更部分的费用按实增减。2 .发包人按照以下约定向承包人支付合同价款（在口中以划J方式选定，只能选择一项）：口竣工验收合格后支付：竣工验收合格后_日内一次性支付总价款人民币人民币（大写）（元）；口按施工进度支付：（1）开工时支付预付款人民币（大写）（元）；（2）竣工结算完成后一日内付清剩余价款人民币（大写）（元）。口其他付款方式：3 .承包人承担其雇佣的施工人员的劳动报酬，以及因施工活动导致的施工人员或者其他人员的人身、财产损失，但是，因发包人原因导致或者加重的损失，由发包人承担。五、施工要求1 .发包人负责建房地点通电、通水、通路，场地具备施工

4、条件，与周边邻居不存在影响施工的纠纷。2 .发包人和承包人提供的建筑材料、建筑构（配）件和设备均应当符合国家和省规定标准，除就地取材的竹、木等材料外，应当有生产合格证。发包人不得要求承包人使用不合格的建筑材料、建筑构（配）件和设备。发包人对承包人提供的建筑材料、建筑构（配）件和设备质量存在疑义的，应第一时间提出更换或委托质量鉴定。3 .承包人完成全部施工内容，并备齐施工档案资料后，可以通知发包人进行竣工验收。发包人应当自收到通知之日起日内组织承包人和设计、监理等单位或者人员进行竣工验收。验收合格的，发包人应当在一日内向承包人签发接受交付的凭证。验收不合格的，承包人应当返工、修复或采取其他补救措

5、施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成返工、修复或采取其他补救措施后，应当通知发包人，按本项约定的程序重新进行竣工验收。建房未经验收或验收不合格的，发包人不得使用。4 .承包人对建房承担质量保修责任，保修期为：地基基础和主体结构年，屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗一年，电气管线、给排水管道年。保修期自竣工验收合格之日起算。六、竣工结算承包人应当自竣工验收合格之日起_日内向发包人提供结算清单，发包人应当自收到结算清单之日起日内完成审核，逾期未完成审核且未提出异议的，视为认可承包人提交的结算清单。承包人对发包人审核意见有异议的，应当自收到审核意见之日起日内提出

6、，逾期未提出异议的，视为认可审核意见。对于双方认可的结算价款，发包人应当按照本合同第四条的约定支付给承包人；对于其中一方有异议的结算价款，按照本合同第八条约定的争议解决方式处理。七、违约责任1 .发包人具有下列情形之一的，承担相应的违约责任：（1）发包人未按合同约定期限和数额支付合同价款的，按日计算向承包人支付逾期应付款万分之一的违约金，逾期超过一日的，承包人可以解除合同；（2）发包人未能按照合同约定履行其他义务的，承担因此造成的承包人实际损失。2 .承包人具有下列违约情形之一的，承担相应的违约责任：（1）承包人施工质量不符合合同约定的，承担发包人相应损失；（2）承包人未按合同约定期限完成施工

7、，造成工期延误的，按每日一元的标准向发包人支付违约金，工期延误超过一日的，发包人可以解除合同；（3）承包人未按照合同约定履行保修义务或者其他义务的，承担因此造成的发包人实际损失。八、争议解决因合同及合同有关事项发生的争议，双方可以通过协商、调解解决，也可以按下列方式解决（在口中以划J方式选定，只能选择一项）：向仲裁委员会申请仲裁；向人民法院提起诉讼。九、其他事项1 .附件预算清单是合同的组成部分。合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。2 .本合同自双方签字或者盖章之日起生效。3 .本合同一式_份，具有同等法律效力，发包人执一份，承包人执一份。附件：预算清单发包人（签字或者盖章）：承包人（签字或者盖章）：签订日期：年_月_日