重庆市璧山区八塘镇堰塘坎滑坡应急治理工程施工合同.docx

《重庆市璧山区八塘镇堰塘坎滑坡应急治理工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆市璧山区八塘镇堰塘坎滑坡应急治理工程施工合同.docx（15页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、重庆市璧山区八塘镇堰塘坎滑坡应急治理工程施工合同工程名称：重庆市璧山区八塘镇堰塘坎滑坡应急治理工程建设单位：重庆市璧山区八塘镇人民政府施工单位：重庆市璧山区八塘镇堰塘坎滑坡应急治理工程施工合同甲方：重庆市方山区八塘镇人民政府（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合本工程施工的相关特点,双方在协商一致的基础上，就甲方所发包的重庆市璧山区八塘镇堰塘坎滑坡应急治理工程施工任务委托给乙方实施。经甲乙双方协商一致达成如下协议：一、工程概况工程名称：重庆市璧山区八塘镇堰塘坎滑坡应急治理工程工程地点：八塘镇阳龙村施工工期：30日历天二、下列文件应视为构成合同

2、文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）;（2）中标通知书；（3）补遗书；（4）项目专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术规范；（7）重庆市璧山区八塘镇堰塘坎滑坡应急治理工程设计；（8）工程量清单；（9）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（10）其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。三、工程主要建设内容工程范围：包括但不仅限于重庆市璧山区八塘镇堰塘坎滑坡应急治理工程设计所述内容，业主有权按照现场实际情况因地制宜做相应调整。工程主要建设内容：主要工程内容包括C25

3、混凝土挡墙、排水沟、沟槽开挖等。（具体以重庆市璧山区八塘镇堰塘坎滑坡应急治理工程设计为准）。对设计图纸不明确的内容按一下原则处理：（1）混凝土按商品混凝土计算。四、施工有关要求及说明1 .施工材料、工艺要求严格按照相关的技术规范和施工图设计说明要求执行。2 .回填土方项指一般土方回填。土方夯实回填为人工碾田夯实回填，若施工方要机械碾压夯实，则必须是专业碾压机碾压（不允许用挖掘机、汽车等碾压）。3 .本工程禁止爆破。4 .施工方在施工中，必须按业主提供的施工图和说明施工，服从业主施工管理人员的现场指挥和具体施工要求及工作安排，搞好工程质量和施工安全工作，工程质量要符合市政与建筑工程建设施工规范的

4、规定。5 .根据工程建设的实际情况，业主有权对建设方案作局部调整；6 .项目建设过程中，变更设计工程量需由施工单位提出书面申请，经甲方书面同意以后方可施工。新增项单价定价需由业主按照相关规定审核确定执行。7 .施工方接到监理开工通知5日内应按业主提供的设计图纸资料和比选文件的有关要求结合现场实际情况编制具有可行性的施工组织设计、安全措施方案等报送监理审批，并对现场作业和施工方法的完备性和可靠性负全部责任。8 .甲方应及时安排人员对乙方完成的每个工序的工程量、质量进行现场验收，验收合格后方可进入下一道工序施工。如乙方未经验收或验收不合格，擅自进入下一道工序施工，造成的后果自负。9 .甲方提供施工

5、过程中的水电。五、合同签订及工程结算原则1 .该工程合同价为147945.23元。即具体结算采取总价控制和清单单价结算方式结算，项目工程量据实计量，清单单价采用全费用综合单价（包括人工费、机械费、材料费、企业管理费、利润、规费、税金、技术措施费、二次转运费、安全文明施工费、配合费及风险费等所有费用），清单单价承包外不再支付其它任何费用（具体工程内容见施工图设计说明），其中包含安全文明施工费，结算时不作调整。完成设计图纸全部内容，结算工程价款。2 .增减工程结算如在施工中出现有新增项目或工程量增减，施工单位须先提出增项或变更申请报告，经甲方书面同意以后才能进行该项目施工。新增项单价计价原则：增减

6、工程结算办法计价中标的清单中有相同的工程子项目，则执行该清单单价。中标的清单中有类似的工程项目，则参照该类似工程子项目清单单价。中标的清单中无相同或类似的工程项目，按以下方式结算：参照关于印发璧山区政府投资项目计价原则（2023年第1期）的通知进行组价并按规定进行下浮，最终单价以八塘镇政府会议研究通过为准。工程结算价=（1）+（2）*0.95最终结算金额以审计审定为准。六、履约保证金和农民工工资保证金本工程确定由乙方向甲方交纳履约保证金为14700元或相应保函，农民工工资保证金2950元或相应保函，工程竣工验收合格后且无拖欠民工工资情况10个工作日内一次性退还（不计息）。七、工程工期要求本工程

7、合同工期为30日历天，按监理工程师批复的开工报告上写明的开工日期开始计算。乙方应在甲方规定的工期内完成所有施工建设任务。延期完工，甲方按每天500元收取乙方工期延误费（不可抗力原因工期顺延除外）。如乙方在施工中有无故停工（连续IO天、累计20天），且甲方书面通知乙方开工，五日内不开工的，按乙方违约处理（甲方有权将乙方清退出场，将不退还乙方履约保证金，并只结算乙方完成合格工程量70%的工程款，甲方将重新组织施工单位施工）。八、验收及资料1 .乙方按设计完成所有建设任务，满足设计要求，达到国家现行有关施工质量验收规范及重庆市壁山区规划和自然资源局验收合格要求，承包人需委托检测项目，必须委托有相关检

8、测资质的单位进行，自检达到合格标准后，提出验收申请。2 .经验收评定合格后乙方应按规定提供完整的竣工资料及相关施工资料，否则甲方有权拒付工程款。3 .本工程缺陷责任期（质量保修期）为12个月。九、付款方式本工程款按如下方式支付：1 .本工程无预付款，在竣工交付后支付合同暂定价款的80%；经审计单位出具审计报告并移交相关资料后支付至审计金额的97机余下3%作为质量保证金，待缺陷责任期满后按规定无息退还。工程结算金额以审计审定金额为准。2 .工程款拨付前，乙方需向甲方提供璧山征税机关出具的有效税务发票和农民工工资支付证明的有关材料。十、安全责任乙方在施工中，应加强对施工现场及施工人员的安全管理,加

9、强对相关人员的安全培训I,严格按照施工安全操作规程的规定进行施工，做好安全防护措施，如若发生安全事故概由乙方自行承担（签订重庆市市政与建筑工程建设安全生产合同）。十一、廉政责任乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠财物；不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。乙方及其工作人员不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益，同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的其他廉政义务（签订重庆市市政与建筑工程建设廉政合同）。十二、农民工工资支付按照约定，及时支付农

10、民工工资，不得拖欠，造成一切后果由施工单位负责（签订按期支付农民工工资合同）十三、违约责任（-）甲方违约责任：甲方未按约定支付工程款，按相关法律法规明确违约责任。（二）乙方违约责任：1 .乙方不得将工程转包。如果转包，甲方有权立即终止合同，并责令乙方立即退场，已实施的工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还。2 .未经甲方书面同意的分包，视为乙方违约，甲方有权利立即终止其分包合同，已实施的分包工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还。3 .乙方应按要求办理其装备及人员保险，由此产生的责任和费用由乙方承担;对未按要求办理装备及人员保险的,则视为乙方违约。4、因乙方原因不能按合同约定工期竣工，

11、每延误一日，须支付甲方500元/天的违约金。乙方超过合同约定工期15日仍未完工，甲方有权解除合同，责令乙方限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还。5 .施工期间。乙方未经甲方书面同意，擅自连续停工5日以上或累计停工15日以上，甲方有权解除合同，责令乙方期限撤场，缴纳的履约保证金不予退还。6 .乙方的工程质量及方量不符合验收标准，乙方须自行整改，其费用由乙方承担，同时工期不顺延；乙方超过约定的期限5日仍未整改至合同约定标准的，甲方有权解除合同，责令乙方限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还。乙方无正当理由未按开工报告写明的开工日期进场组织施工，以及未按合同约定的进度计划进行施工，造成工期延误的，甲方还将

12、依据重庆市水利建筑施工企业不良行为管理暂行办法的规定按不良行为上报相关部门，纳入企业不良行为管理。十四、工程质量现场监管为明确责权，确保工程质量，促进工程顺利实施，特对工程相关负责人员进行明确。乙方派驻现场人员必须为在璧山承包商库人员名册内。若特殊情况需更换管理人员，按照相关规定报送变更审批后方可更换。甲方派驻的现场代表姓名：职务：职权：按照甲方的要求，督促工程施工进度和质量。乙方派驻的现场代表姓名：职务：十五、合同争议解决本合同的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向人民法院起诉。十六、附则（一）本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。（二）本合同一式七份，

13、发包方五份，承包方执两份。附件：1.重庆市璧山区八塘镇堰塘坎滑坡应急治理工程招标控制价2 .重庆市建筑工程建设安全生产合同3 .重庆市建筑工程建设廉政合同甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：住所：住所：电话：电话：开户银行：开户银行:帐号：帐号：年月日年月日附件2：重庆市建筑工程建设安全生产合同重庆市建筑工程建设安全生产合同甲方（建设工程的项目法人）：重庆市璧山区八塘镇人民政府乙方（施工单位）：为在工程实施过程中营造安全、高效的施工环境，切实搞好项目安全管理工作，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例以及水利工程建设

14、安全生产管理办法等法律法规以及相关政策的规定，经甲、乙双方协商一致，特制定本合同。一、项目工程名称：重庆市璧山区八塘镇堰塘坎滑坡应急治理工程二、项目所在地：八塘镇阳龙村三、工程范围：包括但不仅限于重庆市璧山区八塘镇堰塘坎滑坡应急治理工程设计所述内容，业主有权按照现场实际情况因地制宜做相应调整。四、工程主要建设内容工程范围：包括但不仅限于重庆市璧山区八塘镇堰塘坎滑坡应急治理工程设计所述内容，业主有权按照现场实际情况因地制宜做相应调整。工程主要建设内容：主要工程内容包括C25混凝土挡墙、排水沟、沟槽开挖等。（具体以重庆市璧山区八塘镇堰塘坎滑坡应急治理工程设计为准）。对设计图纸不明确的内容按一下原则

15、处理：混凝土按商品混凝土计算。五、合同工期：30日历天六、本工程主要危险源：施工用电、机械设备开挖七、双方的权利义务（-）甲方的权利义务1 .甲方应向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规范。但以上资料尚未形成或无法查询的除外。2 .甲方不得调减和挪用中标价中所确定的有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用。3 .甲方应督促乙方严格执行中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例等国家有关安全生产的法律法规及财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知（财企（2006）478号）的规定。4 .甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,不得压缩合同约定的工期。5 .甲方应编制保证安全生产的措施方案，并在规定时间内报有管辖权的行业管部门备案。6 .在本工程开工前，甲方应当就落