餐厅商铺装修施工合同（包工不包料）.docx

《餐厅商铺装修施工合同（包工不包料）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《餐厅商铺装修施工合同（包工不包料）.docx（6页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。

1、餐厅商铺装修施工合同（包工不包料）甲方（发包方）:身份证号码：地址：联系方式：乙方（施工方）:法定代表人：地址：联系方式：甲、乙双方根据中华人民共和国民法典及有关法律、法规之规定，在平等自愿、协商一致的基础上，经友好协商，就餐厅商铺装修施工相关事宜达成本协议：一、工程概况1、工程地点：O2、工程内容：总建筑面积平方米。3、承包范围；装饰装修人工费用；4、开工日期：年月日；竣工日期：年月日;总工期（包括法定节假日）：个工作日。二、合同价款1、装饰装修人工费用总金额：元（含税）2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的%；装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用%;工程竣工验收合格甲方支付

2、装修装饰费用%;乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付。三、甲方的权利与义务1、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜Q2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。3、向乙方提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向乙方进行现场交底。5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，四、乙方的权利与义务1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务Q2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操

3、作规程、防火安全规定、环境保护规定Q3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。五、材料供应1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2、由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。3、凡由乙方采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要

4、求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。六、安全责任1、甲方提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失Q2、乙方进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。3、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故（包括人身事故），应承担由此引发的一切责任Q七、质量验收1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2、甲乙双方

5、应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续Q八、工程变更1、甲方对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。2、乙方提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、甲方同意方可变更方案。九、工程保修验收合格后，乙方应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。十、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，甲方支付给乙方元。甲方不按

6、合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的支付滞纳金Q2、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天，乙方支付甲方一元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的%o3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿Q4、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担损失Q5、乙方向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。6、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止合同，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。H一、其他1、甲乙双方因履行本合同发生争议的，由双方协商解决；协商不成的，任何一方可向原告方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2、协议经双方签字或盖章后成立并生效。3、本协议一式二份，双方各执一份，每份具有同等的法律效力。（以下无正文）甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期: