配电房工程施工合同.docx
配电房工程施工合同甲方：合同编号：法定代表人：签订地址：乙方：签订日期：年_月_日法定代表人：经甲乙双方共同协商，就公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据中华人民共和国民法典和中华人民共和国建筑法及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。一、工程名称：公司职工住宅小区配电房安装工程二、工程地点：三、工程范围：公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为人民币：元。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。五、工程工期:总工期日历日，乙方在一年月日开始施工，年月日前完成配电房所有机、电（含接地网）设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月一元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。六、付款方式：I、工程预付款：在本合同签订后一天内，甲方按合同总价的%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。2、工程进度款：按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。七、双方责任：（-）甲方责任：1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。（二）乙方责任:1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。2、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。3、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。八、质量验收：1、乙方在配电房机、电（接地网）设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求。2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。3、由乙方自行采购的设备材料，必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理,主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。坚决杜绝使用不合格的材料。4、全部工程完工后保证相关部门验收一次通过并出具其盖有公章的验收合格证明；否则由此耽误的工期损失由乙方赔偿给甲方。九、安全管理:1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗；以提高全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。3、设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。十、违约责任：甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。任何一方违反本合同所规定的义务，除本合同另有规定外,违约方应按合同总价%的金额向对方支付违约金。十一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第一种方式解决:(I)提交仲裁委员会仲裁；(2)依法向人民法院起诉。十二、合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。十三、其他：1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。(1)设备安装工程单元质量评定表、记录表。(2)设计变更通知等技术文件。2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。3、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。十三、合同份数:1、本合同双方签字盖章之日生效。2、本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：邮政编码:联系电话:传真:电子信箱:日期：乙方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：邮政编码:联系电话:传真:电子信箱:日期：
